2012年監理工程師考試《合同管理》練習題(15)
來源:育路教育網發布時間:2011-07-16 15:43:37
1.依照施工合同示范文本通用條款的規定,( )屬于發包人應當完成的工作。
A.辦理施工許可證
B.提供工程進度計劃
C.確定坐標控制點
D.做好施工現場地下管線的保護工作
E.協調處理施工現場周圍地下管線的保護工作
【答案】ACE
【解析】施工合同中發包人的工作。
2.依照施工合同示范文本通用條款的規定,施工中發生不可抗力事件后,由此導致的損失及工期延誤責任承擔方式為( )。
A.工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失,由發包人承擔
B.承包人的人員傷亡損失,由發包人承擔
C.發包人的人員傷亡損失,由承包人承擔
D.工程所需清理、修復費用,由發包人承擔
E.延誤的工期相應順延。
【答案】ADE
【解析】合同約定工期內發生的不可抗力事件的合同責任。
3.按照《施工合同文本》規定,在施工中由于( )造成工期延誤,經發包人代表確認,竣工日期可以順延。
A.承包人未能及時調配施工機械
B.發生不可抗力
C.雨季天數增多
D.工程量變化和設計變更
E.一周內非承包人原因停電、停水、停氣等造成停要累計超過8小時
【答案】BDE
【解析】工期可以順延的條件。
4.下列關于竣工驗收說法正確的是( )。
A.工程驗收是合同履行中一個重要工作階段,工程未經竣工驗收或者竣工驗收未通過的,發包人不得使用
B.發包人強行使用時,由此發生的質量問題及其他問題,由發包人承擔責任
C.竣工驗收是指整體工程的竣工驗收
D.對符合竣工驗收要求的工程,發包人收到工程竣工報告后14天,組織勘察、設計、施工、監理、質量監督機構和其他有關方面的專家組成驗收組
E.發包人在驗收后14天內給予認可或提出修改意見。發包人收到承包人送交的竣工驗收報告后28天內不組織驗收,共驗收后14天內不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可
【答案】ABE
【解析】工程竣工驗收的程序。
C工程驗收一般可分為分項工程竣工驗收和整體工程竣工驗收兩大類,在FIDIC合現條件中,還可以分區段驗收
D發包人收到竣工驗收報告后28天組織驗收
5.依照施工合同示范文本通用條款的規定,如果施工任務沒有在合同約定的期限內完成,則遲延履行合同期間發生的風險事件,( )。
A.不免除遲延履行方的相應責任
B.雙方的風險責任均不免除
C.如果是發包人辦理的工程險,承包人獲得工期順延時,發包人應辦理保險的延續
D.如果是發包人辦理的工程險,因承包人原因不能按期竣工,承包人自費辦理保險的延續手續
E.保險公司的賠償不能彌補損失,由發包人和承包人平均分擔
【答案】ACD
【解析】遲延履行合同期間發生的不可抗力事件的合同責任。
遲延履行合同期間發生的不可抗力事件的合同責任處理:
遲延履行合同后發生的不可抗力,不能免除遲延履行方的責任
保險
發包人辦理的工程險,工期順延時由發包人辦理延續手續
承包人原因延期的,承包人應自費辦理保險延續手續
保險公司賠償不能全部彌補的損失部分,由合同約定的責任方承擔賠償義務
6.依據施工合同示范文本通用條款規定;進行竣工檢查試驗后,竣工檢驗的工作程序和雙方責任還包括( )。
A.發包人在檢驗后14天內給予認可或提出修改意見,
B.需要修改施工缺陷的部分,承包人應當修改并承擔修改費用
C.需要修改因設計原因造成的缺陷,承包人修改后費用由發包人承擔
D.發包人收到竣工檢驗報告后28天內不組織檢驗,視為竣工檢驗報告未被認可
E.檢驗后14天內不提出修改意見,視為竣工檢驗報告被認可
【答案】ABCE
【解析】竣工驗收后的管理。D發包人收到竣工檢驗報告后28天內不組織檢驗,視為竣工驗收報告已被認可。
7.依照施工合同示范文本通用條款規定,施工合同履行中,發包人收到竣工結算報告及結算資料后56天內仍不支付,承包人有權( )。
A.留置該工程
B.與發包人協議將該工程折價
C.直接委托拍賣公司拍賣該工程
D.申請人民法院將該工程依法拍賣
E.就該工程折價或拍賣的價款優先受償
【答案】BDE
【解析】竣工階段發包人的違約責任。承包人可以與發包人協議將工程折價,也可以由承包人申請法院將該工程依法拍賣,承包人就該工程折價或拍賣的價款優先。
8.依照施工合同示范文本通用條款規定,施工合同履行中,如果發包人出于某種考慮要求提前竣工,則發包人應( )。
A.負責修改施工進度計劃
B.向承包人直接發出提前竣工的指令
C.與承包人協商并簽訂提前竣工協議
D.為承包人提供趕工的便利條件
E.減少對工程質量的檢測試驗
【答案】CD
【解析】發包人要求提前竣工。
發包人要求提前竣工,雙方簽訂提前竣工協議,協議包括以下內容:
提前竣工時間
發包人為趕工應提供的方便條件
承包人的趕工措施
提前竣工所需追加合同價款
9.建設行政主管機關對建設活動實施的監督包括( )
A.對招標申請報送材料進行審查
B.對投標申請報送材料進行審查
C.對中標結果和合同的備案審查
D.竣工驗收程序和監理報告的備案審查
E.竣工的工程資料備案
【答案】ACDE
【解析】建設行政主管機關的監督活動。只對招標材料審查,對投標材料不審查
10.在下列( )情況下,工程師可以暫停施工。
A.地方法規要求在某一時間段內不允許施工
B.同時在現場的幾個獨立承包人之間出現施工交叉干擾
C.施工作為方法可能危及現場或毗鄰地區建筑物或人身安全
D.發包人訂購的設備已運抵施工現場
E.施工遇到了有考古價值的文物或古跡需要進行現場保護
【答案】ABCE
【解析】工程師指示暫停施工的情況。D是正常的活動,無須暫停施工
工程師指示的暫停施工的情形
外部條件的變化
發包人應承擔責任的原因
協調管理的原因
承包人的原因