81

    按照設計合同示范文本的規定，在設計合同的履行中，發包人要求終止或解除合同，后果責任包括（）。

    A：設計人未開始設計工作的，退還發包人已付的定金

    B：設計人未開始設計工作的，不退還發包人已付定金

    C：設計工作不足一半時，按該階段設計費的一半支付設計費

    D：設計工作超過一半時，按實際完成的工作量支付設計費

    E：設計工作超過一半時，按該階段設計費的全部支付設計費

    參考答案：BCE

    詳細解答：本題考查重點是對“勘察設計合同”的掌握。發包人的違約責任包括：①發包人延誤支付。發包人每逾期支付1天，承擔應支付金額2%.的逾期違約金，且設計人提交設計文件的時間順延。逾期30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。②審批工作的延誤。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或合同項目停緩建，均視為發包人應承擔的風險。發包人應按合同規定結清全部設計費。③因發包人原因要求解除合同。在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人已付的定金；已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付；超過一半時，按該階段設計費的全部支付。因此，本題的正確答案BCE.

    82

    依據施工合同示范文本規定，施工合同發包人的義務包括（）。

    A：辦理臨時用地、停水、停電申請手續

    B：向施工單位進行設計交底

    C：提供施工場地地下管線資料

    D：做好施工現場地下管線和鄰近建筑物的保護

    E：開通施工現場與城鄉公共道路的通道

    參考答案：ACE

    詳細解答：本題考查重點是對“施工合同——發包人義務”的掌握。施工合同發包人的義務包括：①辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續解決以上事項的遺留問題。②將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點，并保證施工期間需要。③開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及專用條款約定的施工場地內的主要交通干道，保證施工期間的暢通，滿足施工運輸的需要。④向承包人提供施工場地的工程地質和地下管

    線資料，保證數據真實，位置準確。⑤辦理施工許可證和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業以及可能損壞道路、管線、電力、通訊等公共設施法律、法規規定的申請批準手續及其他施工所需的證件（證明承包人自身資質的證件除外）。專用條款內需要約定發包人提供施工所需證件、批件的名稱和時間，以便承包人合理進行施工組織。⑥確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，并進行現場交驗。⑦組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底。⑧協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物（包括文物保護建筑）、古樹名木的保護工作，并承擔有關費用。⑨發包人應做的其他工作，雙方在專用條款內約定。因此，本題的正確答案是ACE.

    83.

    對于施工中發生的不可抗力，施工合同示范文本規定發包人應承擔的損失包括（）。

    A：工程所需清理費

    B：由承包人負責采購，運至施工場地用于施工材料的損失

    C：工程本身的損害

    D：工程損害導致第三方人員傷亡

    E：承包人施工機械的停工損失

    參考答案：ABCD

    詳細解答：本題考查重點是對“施工合同——不可抗力”的熟悉。合同約定工期內發生的不可抗力，因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方分別承擔：①工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔；②承發包雙方人員的傷亡損失，分別由各自負責；③承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔；④停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔；⑤工程所需清理、修復費用，由發包人承擔；⑥延誤的工期相應順延。因此，本題的正確答案是ABCD.

    84.

    在項目施工中。若承包人提出的合理化建議涉及對設計圖紙的變更，此變更（）。

    A：需經工程師同意

    B：不需經工程師同意

    C：發生的費用由發包人承擔

    D：發生的費用由承包人承擔

    E：發生的費用由雙方約定承擔

    參考答案：AE

    詳細解答：本題考查重點是對“施工合同——設計變更”的熟悉。承包人在施工中提出的合理化建議被發包人采納，若建議涉及對設計圖紙或施工組織設計的變更及對材料、設備的換用，則須經工程師同意，發生的費用由雙方約定承擔。因此，本題的正確答案是AE.

    85.

    按照施工合同示范文本的規定，發包人收到竣工結算報告及結算資料后56天內仍不支付結算價款，則承包人有權（）。

    A：將工程直接收歸已有

    B：與發包人協議將該工程折價

    C：自行將該工程賣給他人

    D：申請人民法院將該工程依法拍賣

    E：就該工程拍賣的價款優先受償

    參考答案：BDE

    詳細解答：本題考查重點是對“施工合同——竣工結算違約責任”的掌握。發包人在收到竣工結算報告及結算資料后56天內仍不支付，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以由承包人申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。因此，本題的正確答案是BDE.

    86.

    《建設工程施工合同》規定了在施工中出現不可抗力事件時雙方的承擔辦法，2012年監理工程師報名時間期中屬于不可抗力事件發生后，承包方承擔的風險范圍包括（）。

    A：運至施于現場待安裝設備的損害

    B：承包人機械設備的損壞

    C：停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要管理人員的費用

    D：施工人員的傷亡費用

    E：工程所需的修復費用

    參考答案：BD

    詳細解答：本題考查重點是對“施工合同——不可抗力”的熟悉。

    87.

    在材料采購合同中，交貨質量的驗收方法有（）。

    A：化學實驗

    B：衡量法

    C：物理試驗

    D：查點法

    E：經驗鑒別法

    參考答案：ACE

    詳細解答：本題考查重點是對“物資采購合同——交貨檢驗”的掌握。現場交貨的到貨檢驗中的數量驗收的方法主要有：衡量法、理論換算法和查點法。因此，本題的正確答案是ACE.

    88.

    依據FIDIC《施工合同條件》規定，工程師的職權范圍包括（）。

    A：修改進度計劃

    B：控制使用暫列金額

    C：批準工程分包并審查分包商資質

    D：發布變更指令

    E：審查承包商索賠要求

    參考答案：BDE

    詳細解答：本題考查重點是對“FIDIC合同條件——工程師職責”的掌握。工程師可以發布指示，審查承包商索賠要求，要求承包商或其。他人完成暫列金額項內開支的工作，因此，只有當承包商按工程師的指示完成暫列金額項內開支的工作任務后，才能從其中獲得相應支付。因此，本題的正確答案是BDE.

    89.

    按照FIDIC（（施工合同條件》中有關風險責任劃分的規定，業主應承擔的風險包括（）。

    A：業主提供的設計不當造成的損失

    B：承包商施工原因造成的爆炸

    C：工程所在國發生戰爭

    D：放射性污染導致停工

    E：施工遇到不利氣候條件導致的停工

    參考答案：ACD

    詳細解答：本題考查重點是對“FIDIC合同條件——業主風險責任”的掌握。合同條件規定的業主風險有：①戰爭、敵對行動、入侵、外敵行動；②工程所在國內發生的叛亂、革命、暴動或軍事政變、篡奪政權或內戰（在我國實施的工程均不采用。此條款）；③不屬于承包商施工原因造成的爆炸、核廢料輻射或放射性污染等；④超音速或亞音速飛行物產生的壓力波；⑤暴亂、騷亂或混亂，但不包括承包商及分包商的雇員因執行合同而引起的行為；⑥因業主在合同規定以外，使用或占用永久工程

    的某一區段或某二部分而造成的損失或損害；⑦業主提供的設計不當造成的損失；⑧一個有經驗承包商通常無法預測和防范的任何自然力作用。因此，本題的正確答案是ACD.

    90.

    依據FIDIC《施工合同條件》規定，對承包商提出的索賠，同時給予工期和費用補償的情況包括（）。

    A：不可預見的外界條件

    B：流行傳染病導致工程停工

    C：延誤移交施工現場

    D：業主提前占用部分工程

    E：不可抗力造成的損害

    參考答案：ACE